正规公路施工合同范本经典模板

公路施工合同签订之后要妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的文件、资料，如发票、送货凭证、汇款凭证等文件。今天小编就给大家整理了公路施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!

↓↓↓点击获取更多"公路合同"↓↓↓

★道路工程施工合同★

★建设工程施工合同★

★ 公路检测委托合同 ★

★农村公路施工合同★

正规公路施工合同范本经典模板 1

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，承包方经发包人同意，将‘x道路改造工程’委托给乙方施工。为了明确各自的权力、责任和义务，经充分协商，特意签订本合同，以供各方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：x道路改造工程

　　2、工程地点：

　　3、合同总价款：按照造价预(结)算书总金额： 元(大写： )。

　　4、工程工期：

　　5、工程质量：合格

　　二、甲方责任

　　1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;

　　2、负责协调做好道路交通和安全等工作。

　　三、乙方责任

　　1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。

　　2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。

　　四、工程质量及验收

　　1、本工程应达到现场验收合格标准。

　　2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。

　　五、工程款及结算

　　1、工程预付款：合同签订支付合同总价款的30%

　　2、工程竣工验收后，支付到合同价款的95%

　　六、违约责任

　　1、甲方责任：

　　⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

　　2、乙方责任：

　　⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。

　　七、合同的生效与终止

　　本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。

　　八、合同份数

　　本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

　　九、本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方：x代表人：年 月 日

　　乙方： 代表人： 年 月 日

正规公路施工合同范本经典模板 2

　　甲方：

　　乙方：

　　经桃园村委会朝阳寺小组群众提议，通过四议二公开后，为改善村中环境及道路修建实施公开招标，本着互惠、互利、平等原则，经甲乙双方协商，特订以下合同：

　　一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。

　　二、施工要求：

　　1、大沟边路段宽5米，厚0.17米;

　　2、耐磨钢厂路段宽3米，厚0.17米，并增加6个错车带;

　　3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度0.17米;

　　4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛，切缝深度不低于10cm，减速带间隔由筹建组指定施工，长度以实际验收为准。

　　三、混泥土价格：三条路段综合价为80元/m³;

　　四、施工质量由小组和质监人员监管，如质量不符合要求，乙方须服从甲方要求及时整改，如不整改甲方有权单方终止合同，且由乙方承担一切损失。

　　五、施工产生的电费由集体承担。

　　六、施工期限：大沟边路段和耐磨钢厂路段，于20x年12月20日前完工，村庄主干道于20x年1月5日前完工，乙方如不按计划进度施工，甲方有权终止合同且不承担任何补偿，可另找他人施工。

　　七、施工所用工具及设备由乙方自备。

　　八、春节前由甲乙方双方验收合格后，一次性付清工程款，并退回扣减保证金余额。

　　九、本合同一式五份，自双方签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　签订日期： 签订日期：

正规公路施工合同范本经典模板 3

　　发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一致，订立本合同，共同遵守。

　　一、 工程名称： 广场土石方工程

　　二、 施工地点：重庆市大渡口区 地块

　　三、 承包范围：

　　图纸范围(详见附图—20x年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、爆破、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。

　　四、 质量要求

　　4.1按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必须控制在-100mm—+100mm以内;

　　4.2严格按照土石方施工规范、爆破施工规范施工;

　　4.3严格控制施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工，确保该工程的基础完整性;

　　4.4渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施，保证环

　　4.5控制施工噪音，严禁扰民，控制爆破，保证周边建筑及他人人身财产的安全;

　　4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。

　　五、合同工期

　　工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同总工期为60日历日。

　　六、合同价款

　　6.1工程暂定总造价：人民币约贰佰万元整，最终以实际结算为准;

　　6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用，甲方不再增加任何费用;

　　6.3上述综合单价是固定单价，该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴6000元人

　　6.4土石方工程量计算规则：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。

　　6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内，否则视为不合格。

　　七、竣工验收

　　工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，在乙方配合的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。

　　八、付款方式

　　当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。

　　九、双方责任

　　9.1甲方责任

　　9.1.1甲方代表为：，负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。

　　9.1.2向乙方提供必要的地下管线资料。

　　9.1.3组织对工程的竣工验收。

　　9.1.4按合同约定及时办清工程结算。

　　9.1.5按合同约定及时支付工程款。

　　9.1.6施工期间，工作时间内(北京时间7：00—20：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。

　　9.2乙方责任

　　9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理，负责工程项目管理。

　　9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。

　　9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。

　　9.2.4乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。

　　9.2.5保证文明施工、安全生产。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育，消除事故隐患，杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故，责任及经济损失全部由乙方承担，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查，如发现有不合格的必须立即整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20x元的违约金。

　　9.2.6乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。

　　9.2.7完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。

　　9.2.8工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。

　　9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　9.2.10乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。

　　9.2.11乙方在施工过程中，如发现不明管线等，应及时通知甲方，否则后果自负。

　　9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。

　　十、违约责任

　　10.1乙方必须严格按照本合同约定内容如期完成本工程，如乙方无正当理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补交)。 10.2乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至达到合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并处代为处理费用同等金额的违约金。

　　10.3乙方违背9.2.3、9.2.5条规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　10.4乙方必须在第五条规定工期内完成本工程，否则每延期一天，乙方将承担工程总价5‰的违约金。

　　10.5乙方违背9.2.8条，在工程验收后15天内未向甲方移交所有工程技术档案资料，每日承担工程暂定总造价3‰的违约金。

　　10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行委托施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。

　　10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违约金5000元;第二次处违约金10000元;第三次处违约金20x0元;三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方承担。

　　10.8甲方违背9.1.6条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。

　　10.9如乙方违约，经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。

　　十一、纠纷处理

　　本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。

　　十二、合同生效及其他

　　12.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。

　　12.3未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　立合同人：

　　发包人：法定代表人：联系人：开户行：帐号：联系电话：

　　承包人： 法定代表人： 联系人： 开户行： 帐号： 联系电话：

　　年月日：

正规公路施工合同范本经典模板 4

　　甲方：

　　组长： 电话：

　　乙方： 电话：

　　经甲乙双方共同协商，做到公平、公正。甲方同意将本社公路承包给乙方修建，其具体协商条款如下：

　　一、修建标准

　　1、在保持元路基不变的情况下，乙方在原基础上简单平整后，直接在原路面上支模硬化，保证路面平整成形。若是原路基有大的修复，所产生的费用有甲方负责。

　　2、硬化路面宽度为3米，厚度为0.18公分，实际里程以硬化里程为准。

　　3、混泥土标准按C30执行，用425的国达水泥。

　　4、收缩缝每5米用切割机切割，并用磨光机打磨路面。

　　5、石子用2号原石，河沙保证无泥沙、用青沙。

　　二、承包单价和资金支付方式

　　1、承包价每公里38万，甲方每公里只承担集资款17.5万元，余款由国家立项资金解决，但甲方必须配合乙方立项申请，以及到位资金的划拨。

　　2、付款方式：乙方入场时，甲方支付其现金2万元，每硬化500米，则由甲方结清一次;最后500米提前结清，并冲减入场时乙方支付的入场费。

　　三、甲方的权利和义务以及违约责任

　　1、甲方有权派人根据合同的约定现场监督施工，并按约定支付工程款，不能因资金不到位影响工程进度，若是因资金不到位引起的停工，由甲方承担相应的损失。

　　2、保持三通一平，电通、路通、水通、场地平整，因三通一平产生的费用与乙方无关。

　　3、乙方施工时，甲方负责调解好一切纠纷，不能因纠纷而随意阻拦停工;若因纠纷而随意阻拦停工，相应的损失由甲方负责。

　　4、甲方负责硬化路面的保养、包边等工作，若因保养不及时引起路面开裂或其它，由甲方负责。

　　5、道路安保方面由甲方负责，不在此合同范围内，交通局在验收时，若因安保不合规，验收通不过，甲方承担相应责任。

　　四、乙方的权利和义务以及违约责任

　　1、乙方必须在甲方的监督下，按质施工、文明施工，若违反合同约定而造成的损失，乙方自行负责。

　　2、安全施工，在施工过程中，做到安全施工，凡有安全隐患的，需整改后再施工，隐患涉及到哪方，整改时产生的费用由涉及方负责，若是强行施工，所造成的损失自行负责。

　　3、困施工所产生的电费由乙方负责。

　　五、开工时间，以甲、乙双方共同协商的开工时间为准。

　　六、甲方不得随意阻拦乙方的正常施工，沙石、水泥由乙方自行购买，不得强行干扰。

　　七、此协议一式两份，一经签字后就具有法律责任，望双方共同遵守，若有违反由违约方承担相应的经济和法律责任。

　　甲方：

　　乙方：

　　监证单位：

　　年 月 日

正规公路施工合同范本经典模板 5

　　发包人(全称)：x

　　承包人(全称)：x

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

　　一、工程概况： x道路硬化工程硬化面积约x平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为x万元。

　　二、合同工期：工程在20x年X月x日前完工。

　　三、质量要求及奖惩措施：

　　1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。

　　2、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。⑤工程档案资料及试验资料送x村委会一份备查。

　　3、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一周年。

　　四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚 15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。

　　五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。

　　六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。

　　七、奖罚措施：

　　1、工程在20x年X月x日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。

　　2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。

　　3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。

　　八、安全责任：

　　1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

　　2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。

　　九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

　　十、该工程质量保修责任与义务按国务院20x年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

　　十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,x办公室存档一份。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：20x年X月x日

　　合同订立地点:x

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人：(公章) x　　承包人:x

　　代表： 　　　　　　　　　　住所:

　　电 话: 　 　　　 　　　　　　　电 话：